İkinci Kısım › Yedinci Bölüm
TBK Madde 478: Zamanaşımı
Türk Borçlar Kanunu · 6098 sayılı kanun
Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. II.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 24 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
6. Hukuk DairesiE. 2026/91 K. 2026/18865 Mayıs 2026
“…04.01.2024 tarihli bilirkişi raporunda ise, yapılan işlemle ilgili mevcut aşınmanın 12 yıllık süreçte doğal bir durum olduğu vurgulanmakla birlikte, dosya kapsamında ağır kusurun varlığına ilişkin herhangi bir delil veya tespitin bulunmadığının anlaşıldığı, TBK m. 478”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/2554 K. 2026/169527 Nisan 2026
“…olacağını, davalının taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesine uygun olarak eseri teslim ettiğine dair kayıt ve belgeleri de ibraz etmediğini, teslim edilmemiş bir eserde zamanaşımı süresinin başlamayacağını, ayıplı imalatın kabul edilmesine rağmen TBK’nın 478”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/356 K. 2025/442722 Aralık 2025
“…feshedildiği, uyuşmazlığa konu takip alacakları yönünden, talep ve takip tarihi itibarı ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarih itibarı ile gerek mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 1 26... . maddeleri gerekse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 478”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/2765 K. 2025/345715 Ekim 2025
“…davalı yüklenicilerin ayıp ve kusur durumu irdelenmeden hüküm kurulmasının hatalı olduğunu, zamanaşımının başlangıç tarihinin hatalı olarak belirlendiğini, davalıların yükümlülüklerini ayıplı ve ağır kusurlu hiç ya da gereği gibi ifa etmemiş olmaları nedeniyle TBK 478”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/2700 K. 2025/32161 Ekim 2025
“…Somut olayda, davacının ayıp oranında bedel indirimine ilişkin talebi, münhasıran eserin ayıplı tesliminden kaynaklı olup, taşınırlar açısından TBK m. 478 gereği 2 yıllık zamanaşımına tâbidir.”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 24 kararın tamamı ücretsiz planda.