İkinci Kısım › Yedinci Bölüm
TBK Madde 477: Eserin kabulü
Türk Borçlar Kanunu · 6098 sayılı kanun
Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 37 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
11. Hukuk DairesiE. 2026/3270 K. 2026/31172 Haziran 2026
“…bir inceleme yaptırılmadığı, netice itibariyle, eserin ayıplı ve sözleşme hükümlerine aykırı olduğu, dava konusu plakaların 15.11.2011 tarihinde teslim edildiği, plakalardaki ayıpların 01.12.2011 tarihinde bildirildiği, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 474-477”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/1699 K. 2026/13308 Nisan 2026
“…üzerine söz konusu imalatların yapıldığı, işin kesin kabul tutanağının 05.10.2009 tarihinde yapıldığı, onay makamınca tutanağın 08.10.2009 tarihinde düzenlenmesine rağmen 5 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra iş bu dava açılmış ise de; Türk Borçlar Kanunu'nun 477”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/2713 K. 2025/32666 Ekim 2025
“…süresinde usulüne uygun bir ayıp ihbarında bulunulmadığını, makinenin davacının belirttiği adrese 27.09.2019 tarihinde teslim edildiğini ve süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunulmadığını, iş sahibinin gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse TBK'nın 477”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/2379 K. 2025/197513 Mayıs 2025
“…eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz bizzat yapılan veya uzmanına yaptırılan gözden geçirme sonucu saptanınca, uygun sürede (TBK m.474); gizli ayıplar da ortaya çıkar çıkmaz, gecikmeksizin yükleniciye bildirilmelidir (TBK m. 477”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/486 K. 2025/153916 Nisan 2025
“…/1. maddesi "Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder." hükmünü, 477”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 37 kararın tamamı ücretsiz planda.