İkinci Kısım › Üçüncü Bölüm
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 21: fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu · 4735 sayılı kanun
Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 24 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
6. Hukuk DairesiE. 2025/2031 K. 2026/11841 Nisan 2026
“…tarihli cevap ile davalı şirketin 18.10.2020 sözleşme tarihi itibariyle 567.854,31 TL vergi borcunun bulunduğu ve vergi borcunun bulunmadığına dair sunulan belgenin vergi dairesi kayıtlarında bulunmadığının ortaya çıktığını, bunun üzerine 4735 sayılı Kanun'un 21”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/577 K. 2026/25120 Ocak 2026
“…nin 21. maddesi ile taraflar arasındaki sözleşmenin eki idari şartnamenin 46.17. maddesinin görmezden gelinerek %25 üzerinden hesaplama yapıldığını, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 31.05.2022 tarih ve E-98177 sayılı yazısının dosyaya kazandırılarak bilirkişi”
Tam metni oku3. Hukuk DairesiE. 2025/2672 K. 2025/58603 Aralık 2025
“…DAVA 1.Asıl davada davacı Şirket vekili; davalı Bakanlık ile fişek alımına dair 26.10.2017 tarihli 3 adet sözleşme imzaladıklarını, davalı Bakanlık tarafından 04.01.2018 tarihli üç adet yazı ile 4734 sayılı Kanunun 11(g), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun (4735 sayılı Kanun) 21”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/748 K. 2025/170328 Nisan 2025
“…uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen idari ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ya da 4735 sayılı Kanun'un 20, 21”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/329 K. 2025/127726 Mart 2025
“…Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10/4-d maddesinde vergi borcu bulunanların ihale dışı bırakılacakları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21/1. maddesine göre ihale sürecinde”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 24 kararın tamamı ücretsiz planda.