İkinci Kısım › Üçüncü Bölüm
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 20: İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu · 4735 sayılı kanun
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, [4] b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 302 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
6. Hukuk DairesiE. 2025/3071 K. 2026/225321 Mayıs 2026
“…Yapı Proje Danışmanlık firması ile yapılan sözleşmenin mahiyetinin bilinmediği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununun sözleşmenin feshine ilişkin 19, 20, 21. maddelerine göre, sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/4224 K. 2026/221220 Mayıs 2026
“…Ödemediği tespit edilirse, mevcut hakkedişinin % 20’ si bir sonraki hakkedişten ceza olarak kesilir. • Yukarıda ceza gerektiren hususların tekrarı halinde İdarece verilecek ceza 2 misline çıkarılarak uygulanacaktır.”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2026/2185 K. 2026/217418 Mayıs 2026
“…İdare Mahkemesi’nde açılan davada işlemin iptaline karar verildiğini, işlemin iptaline yönelik verilen kararın kesinleştiğini, davalının sözleşmeyi feshinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun idarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20/b maddesine göre”
Tam metni oku3. Hukuk DairesiE. 2025/5739 K. 2026/28086 Mayıs 2026
“…malzemelerin teslim edilmesi gereken tarihte teslim edilmemesi sebebi ile davacı iş sahibi idare tarafından 05.01.2022 tarihinde tek taraflı feshedildiği, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması gerekli TBK 473/1 ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 20”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/2603 K. 2026/170727 Nisan 2026
“…Müdürlüğü'nün 2020/36776 Esas sayılı dosyası ile fatura bedelinin tahsili için ilâmsız icra takibine giriştiğini belirterek davanın kabulü ile borçlunun yapmış olduğu hukuka aykırı itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini, takip konusu alacağın %20”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 302 kararın tamamı ücretsiz planda.