Dördüncü Kitap › İkinci Kısım › İkinci Bölüm › İkinci Ayırım
TMK Madde 895: Tescil
Türk Medeni Kanunu · 4721 sayılı kanun
Zanaatkârların ve yüklenicilerin kanunî ipotek hakları, çalışmayı veya malzeme vermeyi yüklendikleri andan başlayarak tapu kütüğüne tescil olunabilir. Tescilin yüklenilen işin tamamlanmasından başlayarak üç ay içinde yapılmış olması gerekir. Tescilin yapılması için alacağın malik tarafından kabul edilmiş veya mahkemece karara bağlanmış olması şarttır. Malik yeterli güvence gösterirse tescil istenemez. b.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 11 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
7. Hukuk DairesiE. 2026/541 K. 2026/5063 Şubat 2026
“…Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2025/91 E., 2025/277 K. 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 40. ve Yargıtay İç Yönetmeliği’nin 18. maddeleri uyarınca yapılan ön incelemede; dava konusu uyuşmazlığın niteliği ve temyizin kapsamının, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 895”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/1777 K. 2025/392618 Kasım 2025
“…Değerlendirme ve Gerekçe Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 893/3 ve 895. maddelerine dayanılarak açılmış yapı alacaklısı ipoteği (inşaatçı ipoteği) tesciline istemine ilişkindir.”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/1629 K. 2025/392518 Kasım 2025
“…SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ Bölge Adliye Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli kararının süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairece, taşınmaz maliki ile alt yüklenici arasında doğrudan eser sözleşmesi ilişkisi bulunmasa bile 4721 sayılı TMK m. 893/3 ve 895”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/1014 K. 2025/37134 Kasım 2025
“…YARGILAMA SÜRECİ Bölge Adliye Mahkemesinin 08.06.2023 tarihli kararının süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairece, taşınmaz maliki ile alt yüklenici arasında doğrudan eser sözleşmesi ilişkisi bulunmasa bile 4721 sayılı TMK’nın 893/3. ve 895”
Tam metni oku7. Hukuk DairesiE. 2025/2969 K. 2025/326826 Haziran 2025
“…2024/255 K. 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 40. ve Yargıtay İç Yönetmeliği’nin 18. maddeleri uyarınca yapılan ön incelemede; dava konusu uyuşmazlığın niteliği ve temyizin kapsamının, eser sözleşmesinden kaynaklanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 893/3 ve 895”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 11 kararın tamamı ücretsiz planda.