İkinci Kısım › Yedinci Bölüm
TBK Madde 480: Götürü bedel
Türk Borçlar Kanunu · 6098 sayılı kanun
Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir. Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür. b.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 51 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
6. Hukuk DairesiE. 2025/2802 K. 2026/19777 Mayıs 2026
“…Hukuk Dairesinin 06.06.2023 tarih, 2021/981 Esas, 2023/670 Karar sayılı kararı ile TBK'nın 480 (BK. 325 m). maddesi kapsamında kesinti yöntemi ile davacının talep edebileceği mahrum kalınan kâr kaybının sözleşme bedelinin %9,2'si olarak kabul edildiği ve bu bedelden”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/2407 K. 2026/19336 Mayıs 2026
“…idareden kaynaklanan ve mücbir sebepten kaynaklı süre uzatımları nedeniyle zarara uğradığını, bu zarara ilişkin fiyat farkı alacağının davalı idare tarafından tazmininin gerektiğini, sözleşme hükümleri uyarınca fiyat farkı istenemeyeceğinin kabulü durumunda TBK'nın 480”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2026/326 K. 2026/4189 Şubat 2026
“…yüklenici vekili cevap dilekçesinde; davacının ödemesi gereken bedelin tamamını ödemediğini, mücbir sebep niteliğinde bir takım olayların vuku bulması nedeniyle sözleşmede belirtilen tarihte ve belirtilen bedelle ifası imkânsız hale geldiğinden sözleşmenin TBK'nın 480”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2025/642 K. 2025/442422 Aralık 2025
“…Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez (6098 sayılı TBK 480/I).”
Tam metni oku6. Hukuk DairesiE. 2024/3395 K. 2025/37194 Kasım 2025
“…yapılamayacağı hüküm altına alındığından, fiyat farkına ilişkin daha önce belirlenen esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağını değerlendirildiğinin görüldüğü, taraflar arasındaki sözleşme ile yasal düzenlemeler uyarınca, özel şartlar niteliğinde olan TBK' nın 138. ve 480”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 51 kararın tamamı ücretsiz planda.